Одностороннее расторжение госконтракта заказчиком не всегда приводит к включению в РНП | Юридическая компания «ПРИОРИТЕТ»

Одностороннее расторжение госконтракта заказчиком не всегда приводит к включению в РНП

Ольга Полякова, юрист

Антимонопольный орган отказался внести в РНП подрядчика, контракт с которым был расторгнут по причине нарушения сроков работ.

Суды также поддержали подрядчика, а Верховный суд РФ (Определение ВС РФ от 25.10.2021 N 306-ЭС21-19470) не стал пересматривать дело по следующим причинам:

  • Не был доказан факт намеренного уклонения от исполнения контракта;
  • Во время исполнения подрядчик неоднократно сообщал о недостатках в проектной документации и смете, которые так и не были устранены;
  • Заказчик предоставил участок без качественно проведенных геологических изысканий, что заставило подрядчика выполнить убыточные дополнительные работы для обеспечения безопасности объекта;
  • Хотя и выполнено менее половины от общего объема работ, эти работы были самыми сложными и убыточными, и претензий к их качеству у заказчика нет;
  • Подрядчик имеет хорошую репутацию.

Данная практика еще раз доказывает тот факт, что одностороннее расторжение контракта не является безусловным основанием для внесения подрядчика в РНП. В каждом конкретном случае должен учитываться ряд факторов, позволяющих оценить добросовестность подрядчика.

 

Правильно оформите расторжение договора:

Нужна помощь с односторонним расторжением? Воспользуйтесь нашим юридическим сопровождением. Для правильного оформления документов обратитесь за услугой составления договоров. Если нужна помощь в суде, рассмотрите представительство в арбитражном суде.

Обратный звонок