Как правильно обосновать срыв сроков выполнения работ по государственному контракту
Защитите интересы вашей компании при срыве сроков:
Нужна помощь с обоснованием срыва сроков? Воспользуйтесь нашим юридическим сопровождением. Для защиты ваших интересов в суде обратитесь за представительством в арбитражном суде. Если нужна помощь с договорной работой, рассмотрите нашу услугу профессионального составления договоров.
Аделина Мельк, руководитель отдела юридического консалтинга
Одним из основных условий, заключаемых по результатам государственных торгов контрактам являются сроки выполнения работ (особенно применительно к строительным работам). В соответствии с нормами Закона о контрактной системе изменение сроков выполнения работ не предусматривается и любые задержки начала или окончания сроков строительных работ рассматриваются как нарушения условий контракта, влекущего за собой расторжение контракта в судебном порядке и включение сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.
Однако на практике часто возникают ситуации, когда подрядчик, по независящим от него обстоятельствам (например, погодные условии не допускающие производство соответствующих строительных работ, задержка в оформлении согласований или нарушение заказчиком сроков и порядка предоставления проектной документации не имеет фактической возможности приступить к выполнению работ, чем срывает сроки.
Очень важно, оперативно (как только возникли обстоятельства, препятствующие началу или ходу выполнения работ) обратиться к заказчику с официальным письмом, направленным заказным письмом, факсом, по электронной почте и желательно нарочно (а не с устным звонком) с указанием причин невозможности начать или продолжить выполнение работ (с указанием предполагаемой даты начала (продолжения) работ, неблагоприятных последствий выполнения работ в непригодные погодные условия, либо с требованием об устранении препятствий (если причиной являются действия или бездействия заказчика). Очень важно зафиксировать, что Вы уведомили заказчика о невозможности выполнения работ и уже заказчик обязан регулировать Ваши дальнейшие действия.
Вышеуказанные действия уберегут Вас в дальнейшем от расторжения с Вами контракта и включения Вас в реестр недобросовестных поставщиков, взыскании неустойки за нарушение сроков, либо некачественно выполненные работы (в случае, если заказчик пренебрегая погодными условиями требует от Вас незамедлительно приступать к выполнению работ.